Avis Spécifique d’Appel d’Offres
(Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes Sans Préqualification)
| Pays | Burundi |
| Maître d’Ouvrage: | Unité de Gestion du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs (PFCIGL) |
| Projet: | Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs (PFCIGL) – P174814 |
| Référence: | Don Nº: IDA E-0700 |
| Titre du Marché: | Travaux de Construction et Modernisation des Infrastructures du Poste Frontière à Arrêt Unique et Contrôle Juxtaposé de Gatumba-Kavimvira |
| Référence de l’AOI: | BI-BI-MOF-459531-CW-RFB |
| Emis le: | 13 Janvier 2025 |
1. Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu un Don de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs (PFCIGL) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché de Travaux de Construction et Modernisation des Infrastructures du Poste Frontière à Arrêt Unique et Contrôle Juxtaposé de Gatumba-Kavimvira.
2. L’Unité de Gestion du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs (PFCIGL) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de Construction et Modernisation des Infrastructures du Poste Frontière à Arrêt Unique et Contrôle Juxtaposé de Gatumba-Kavimvira en un seul et unique lot, comprenant les principaux :
- 1. Travaux d’aménagement de la zone inondable du site
- 2. Travaux externes
- 3. Bloc 1 - Administration
- 4. Bloc 2 - Inspection piétons
- 5. Bloc 3 - Inspection camions
- 6. Bloc 4- Bloc toilettes publiques
- 7. Bloc 5- Auvent et cabines de contrôle
- 8. Bloc 6 - Château d'eau
- 9. Bloc 7- Check Points
- 10. Bloc 8 - Systèmes d'inspection par image
- 11. Travaux de réhabilitation réseau public d’alimentation en eau potable
Le démarrage desdits travaux est prévu à partir du mois de Mai 2025 et la période de construction est fixée à 24 mois.
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI », Edition de Septembre 2023(« le Règlement de Passation de Marchés » et ouvert à tous les Soumissionnaires des pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés.
4. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l’Unité de Gestion du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs (PFCIGL), à l’attention de Madame Clotilde NIZIGAMA, Jonction Boulevard de l’indépendance et Avenue d’Italie, Immeuble SOCAR aile droite, 2ème Etage N° 2.05, Email : cnizigama@pfcgl2.bi et réservé copie à pfcgl2@pfcgl2.bi, jengendakuriyo@pfcgl2.bi et nhavyarimana@pfcgl2.bi, et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau du lundi au Vendredi de 7h30 à 17h30 à l’adresse indiquée ci-dessous.
5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de Trois Cent Mille Francs Burundais (BIF 300,000) ou l’équivalent en Dollars Américains ou dans une monnaie librement convertible dont 50% sont à verser sur le compte N°05697920101-66 ouvert à la Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU) au nom du Projet de Facilitation du Commerce dans la région des Grands Lacs (GLTFP) et les autres 50% sur le compte de transit des recettes non fiscales N°1101/001.04 ouvert à la Banque de la République du Burundi (BRB) au nom de l’Office Burundais des Recettes (OBR). La méthode de paiement sera par virement bancaire ou dépôt direct/versement sur les comptes ci-haut cités. Le dossier sera envoyé par la poste aérienne moyennant paiement des frais de transport ou courriel électronique pour les soumissionnaires étrangers qui le souhaitent ou pourra être retiré directement des bureaux de l’Unité de Gestion du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs (PFCIGL) pour les soumissionnaires résidents au Burundi.
6. Les Soumissions doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 28 février 2025 à 10 heures 00, heure locale de Bujumbura (GMT+2). L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous au plus-tard le 28 Février 2025 à 10h15 heure locale de Bujumbura (GMT+2). Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres.
7. Les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie Bancaire d’Offre pour un montant de Cinq Cent Millions de Francs Burundais (BIF 500,000,000.00) ou Cent Soixante Mille Dollars Américains (US$ 160,000.00) ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible.
8.Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres.
9. L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :
A l’attention de : Madame Clotilde NIZIGAMA,
Coordonnateur du Projet
Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs (PFCIGL)
Jonction Boulevard de l’indépendance + Avenue d’Italie,
Immeuble SOCAR aile droite, 2ème étage N° 2.05,
Email : cnizigama@pfcgl2.bi
pfcgl2@pfcgl2.bi et réservé copie à
nhavyarimana@pfcgl2.bi
jengendakuriyo@pfcgl2.bi
Bujumbura, Burundi
